Opere pubbliche
Consegna tardiva dei lavori per fatto imputabile alla P.A.
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – ordinanza 5 marzo 2024* (sulla individuazione delle conseguenze che, in tema di appalti di OO.PP., si producono nel caso ritardata consegna dei lavori da parte dell’Amministrazione).
Scelta della localizzazione di un’opera pubblica
sentenza 3 novembre 2023* (sulla individuazione dei limiti del sindacato giurisdizionale del G.A., in merito alla scelta della P.A. avente ad oggetto la localizzazione di un’opera pubblica).
Localizzazione di opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 30 giugno 2021* (sui requisiti – vicinitas e dimostrazione del pregiudizio all’ambiente o alla salute – necessari per la legittimazione ad impugnare atti relativi ad opere pubbliche).
Ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38* (in G.U. n. 68 del 19 marzo 2021; in vigore dal 3 aprile 2021) – Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa […]
Danni derivanti dall’esecuzione di opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 17 dicembre 2020* (sul giudice competente a decidere una azione di risarcimento dei danni proposta da un privato nei confronti della P.A. per l’esecuzione di una opera pubblica).
La finanza di progetto dopo il “decreto semplificazioni”
SIMONA PELLE, La finanza di progetto ad iniziativa privata dopo il “decreto semplificazioni”*.
Approvazione dei progetti di opere pubbliche
FABRIZIO COLASURDO, Il riparto di competenze in materie di approvazione dei progetti di opere pubbliche*.
Gara per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 27 luglio 2020* (le motivazioni per le quali la Consulta ha ritenuto legittimo il mancato invito della società concessionaria alla gara per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova).
Paternariato pubblico-privato
parere 28 aprile 2020 n. 823 – Oggetto: Schema di contratto standard per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della P.A. da realizzare in partenariato pubblico-privato.
Giurisdizione in materia di realizzazione di opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 1° aprile 2020* (sul giudice competente a decidere una azione risarcitoria correlata alla realizzazione di aerogeneratori di un parco eolico che generano immissioni rumorose).
Pagamenti a seguito del fallimento dell’appaltatore
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 2 marzo 2020* (sulla possibilità o meno per la stazione appaltante, nel caso di fallimento dell’appaltatore, di sospendere i pagamenti per tutelare le imprese subappaltatrici).
Convertito il D.L. sui lavori nelle zone terremotate
LEGGE 12 dicembre 2019, n. 156 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2019; in vigore dal 24 dicembre 2019) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, con in calce il […]
Gara per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi
ordinanza 6 dicembre 2019* (solleva q.l.c. delle norme del D.L. n. 109 del 2018 concernenti la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi di Genova nella parte in cui escludono dalla gara Autostrade per L’Italia S.p.A. ed impongono alla società stessa ulteriori prestazioni patrimoniali).
Giurisdizione in materia di esecuzione di oo.pp.
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 11 novembre 2019* (sul giudice al quale spetta la giurisdizione nel caso di richiesta di risarcimento dei danni per la cattiva od erronea progettazione ed esecuzione di opere pubbliche).
Localizzazione delle opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – sentenza 27 agosto 2019* (sui soggetti legittimati ad impugnare provvedimenti di localizzazione di opere pubbliche ed in particolare sulla sufficienza o meno del criterio della “vicinitas”).
FREE: analisi giuridica e dei costi-benefici della Gronda di Ponente
MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E TRASPORTI – le analisi costi-benefici e l’analisi giuridica relative alla Gronda di Ponente e interconnessione A7–A10–A12.
Parere sulla revoca della concessione ad Autostrade
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Gruppo di lavoro istituito con D.M. n. 119 del 2019 – parere del 28 giugno 2019* sulla risoluzione della concessione ad Autostrade dopo il crollo del c.d. ponte Morandi.
Valore delle linee-guida ANAC
sentenza 18 giugno 2019* (sulla natura e sul valore delle linee guida ANAC non vincolanti ed in particolare delle linee guida n. 11 approvate con delibera ANAC n. 614 del 4 luglio 2018).
Realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati
MARCO LOCHE ED ANDREA CASTELLI, Realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati: quale garanzia per l’amministrazione pubblica?*
Linee elettriche in zona paesaggistica
sentenza 29 marzo 2019* (sulla legittimità o meno della condizione secondo cui una linea elettrica a bassa tensione deve essere realizzata mediante completo interramento e priva di qualsiasi sostegno, in ragione della natura vincolata dell’area di intervento).
Straordinaria gestione delle imprese appaltatrici
sentenza 4 febbraio 2019* (sui presupposti per la straordinaria e temporanea gestione delle imprese appaltatrici ex art. 32, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014; ripercorre sinteticamente le vicende di quel “pasticciaccio brutto” del MOSE di Venezia).
Azioni di responsabilità nei confronti del Contraente generale
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 10 gennaio 2019* (sul giudice competente a decidere l’azione di responsabilità nei confronti del Contraente generale – nella specie, gli amministratori per i lavori di realizzazione della linea C della metropolitana di Roma).
Dibattito pubblico per le grandi opere
CORTE COSTITUZIONALE – sentenza 14 dicembre 2018* (dichiara illegittima una norma della Regione Puglia che consentiva di indire un dibattito pubblico anche per le opere nazionali).
Trattativa privata per il ponte Morandi di Genova
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – decreto 13 novembre 2018* (in G.U. n. 272 del 22 novembre 2018) – Modalità di affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi relativi alla demolizione del ponte Morandi ed alla ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera. (Decreto n. 3) – con in calce anche il decreto di approvazione […]
Convertito il D.L. per Genova
LEGGE 16 novembre 2018, n. 130* (in G.U. n. 269 del 19 novembre 2018 – Suppl. Ord. n. 55; in vigore dal 20 novembre 2018) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova … con in calce il testo coordinato, anche in […]
In Gazzetta il decreto-legge per Genova
DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 (in G.U. n. 226 del 28 settembre 2018; in vigore dal 29 settembre 2018) – Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
Varianti migliorative negli appalti di oo.pp.
sentenza 14 settembre 2018* (sui limiti entro i quali possono essere ammesse negli appalti di opere pubbliche varianti migliorative).
La (sorprendente) convenzione con la società Autostrade
ARCANGELO MONACILIUNI, Nihil novi sub sole (calante) di autostrade*.
Opere sottoposte a dibattito pubblico
D.P.C.M.10 maggio 2018, n. 76 (in G.U. n. 145 del 25 giugno 2018; in vigore dal 24 agosto 2018) – Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.
Funzioni del direttore dei lavori
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – decreto 7 marzo 2018, n. 49* (in G.U. n. 111 del 15 maggio 2018; in vigore dal 30 maggio 2018) – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Azioni risarcitorie in materia di opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 4 maggio 2018* (sul giudice competente a decidere una azione risarcitoria proposta in relazione ad una opera pubblica: nella specie TAV Milano-Napoli).
Il “dibattito pubblico” per le grandi opere
XAVIER SANTIAPICHI, Al via il “dibattito pubblico” per le grandi opere*.
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
ANAC – Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.
Programma dei lavori pubblici e per forniture
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – decreto 16 gennaio 2018, n. 14* (in G.U. n. 57 del 9 marzo 2018; in vigore dal 24 marzo 2018) – Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e […]
La ricostruzione delle opere pubbliche dopo il sisma 2016
ALBERTO SALMASO, Ricostruzione delle opere pubbliche dopo il sisma del 2016 e partenariato pubblico – privato*. (Ordinanza del Commissario del Governo n. 47/2018)
Public hearing per le opere pubbliche importanti
CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE – parere 12 febbraio 2018* – Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Funzioni del direttore dei lavori
CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE – parere 12 febbraio 2018* – Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ufficio legislativo. Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.
Quanto costerà il TAV (2,5 miliardi all’Italia e 327 milioni all’Europa)
C.I.P.E. – delibera 7 agosto 2017 (in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2018) – Nuova linea ferroviaria Torino-Lione sezione internazionale – parte comune Italo-Francese. Sezione transfrontaliera. (CUP C11J05000030001) – Autorizzazione alla realizzazione per lotti costruttivi e all’avvio del 1° e del 2° lotto costruttivo.
Circolare su gestione delle terre e rocce da scavo
MINISTERO DELL’AMBIENTE – circolare 10 novembre 2017 prot. 15786 – Oggetto: Disciplina delle matrici materiali di riporto – chiarimenti interpretativi.
Il nuovo DPR in materia di terre e rocce di scavo
GIOVANNA BRANCA, Il nuovo DPR in materia di terre e rocce di scavo: cosa cambia?*
Appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – decreto 22 agosto 2017, n. 154* (in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017; in vigore dall’11 novembre 2017) – Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
MINISTERO DEI BENI CULTURALI– decreto 22 agosto 2017 (registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017) – Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali ….
Ritardata consegna dei lavori pubblici conferiti in appalto
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 4 settembre 2017* (sulle conseguenze che si producono nel caso di ritardata consegna di lavori pubblici – nella specie di natura ferroviaria – all’impresa appaltatrice).
Regolamento per la gestione delle terre da scavo
D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 (in G.U. n. 183 del 7 agosto 2017; in vigore dal 22 agosto 2017) – Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ….; per un primo commento v. L. GRECO e X. SANTIAPICHI, Terre da scavo e rifiuti: arriva il nuovo decreto*.
Terre da scavo e rifiuti: arriva il nuovo decreto
LAURA GRECO e XAVIER SANTIAPICHI, Terre da scavo e rifiuti: arriva il nuovo decreto*.
Programma triennale dei lavori pubblici
CONSIGLIO DI STATO, COMMISSIONE SPECIALE – parere 27 luglio 2017* – Oggetto: schema di decreto … recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali…”.
Azioni risarcitorie per realizzazione di opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 13 luglio 2017* (sul giudice competente a decidere una azione risarcitoria proposta dai proprietari di terreni frontisti nei confronti della società Autostrade per i danni ambientali provocati dalla realizzazione di una terza corsia autostradale).
Giurisdizione in materia di danni per opere pubbliche
CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI – ordinanza 10 luglio 2017* (sul giudice competente a decidere una azione di risarcimento proposta dai proprietari di un terreno per i danni subiti in conseguenza della realizzazione dei lavori dell’alta velocità ferroviaria).
Riserve e varianti negli appalti di lavori pubblici
CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – sentenza 27 giugno 2017* (sulla disciplina delle riserve negli appalti di opere pubbliche e su quella delle varianti in corso d’opera prevista dall’art. 342 della legge n. 2248 del 1865, all. f).
Via libera per il gasdotto Trans Adriatic Pipeline
TAR LAZIO – ROMA – sentenza 20 aprile 2017* (afferma che per gli atti autorizzativi e di verifica di carattere ambientale del Gasdotto Trans Adriatic Pipeline la competenza in materia è del Ministero dell’Ambiente, trattandosi di opera dichiarata infrastruttura strategica; respinge il ricorso della Regione Puglia).